承包設備加工生產承攬合同書范本

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規(guī)范。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編為大家收集的承包設備加工生產承攬合同書范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　委托方：__________________________（以下簡稱甲方）

　　承攬方：__________________________（以下簡稱乙方）

　　經友好協(xié)商，本著相互尊重原則，甲方委托乙方制作業(yè)務，為明確雙方責任，確保完成任務，共同信守合約，經雙方協(xié)商一致，特簽定如下協(xié)議，以供雙方共同遵守執(zhí)行。

　　1、所有設備加工、生產、制作時需要用到的材料及工具由甲方提供，工具由乙方負責人辦理借用、歸還手續(xù)，丟失或者損壞由乙方按照甲方進價賠償。

　　2、本勞務合同內的總承包范圍____________________________________________________。

　　以上設備總工資人民幣__________________________整（包括保險費）。

　　3、乙方在施工前，甲方負責提供給乙方圖紙及資料，乙方弄清后方可按圖施工，如圖紙有誤及時告知甲方更正，乙方在施工過程中無權擅自更改，如不按圖施工造成的一切損失均由乙方負責；乙方同時需負責做好材料預算工作交給甲方。原材料卸車到設備裝車為止，施工時現(xiàn)場每天打掃一次。

　　4、本合同內容從________年____月____日開始到________年____月____日之前完畢。乙方不得以任何理由（包含氣候原因）延誤工期，若有延誤，每延誤一天，甲方將扣除合同總額的1%作為懲罰，同時甲方有權拒付工資。

　　5、乙方在施工過程中必須做到節(jié)材、節(jié)電、節(jié)時，同時施工時必須注意安全，制作現(xiàn)場及進入車間需佩戴安全帽；同時制作施工時需要注意各方面的安全，水電、動用氣割焊具、行車的使用要符合規(guī)范。乙方必須購買人身安全保險（其費用可由甲方墊付，手續(xù)乙方辦理）。一旦出現(xiàn)安全事故，概由乙方負責，且工期不能延誤，若有延誤按照合同第四條規(guī)定處理。

　　6、如乙方用錯或者開錯材料，由乙方賠償甲方的經濟損失。在甲方的用戶單位運行時出現(xiàn)乙方制作的質量問題，也有乙方負責（包括車旅費）。

　　7、驗收標準：按照甲方企業(yè)標準和圖紙及相關國家標準由甲方初步驗收，最后以甲方的用戶單位驗收為準，在制作過程中乙方要絕對服從甲方的監(jiān)督及標準，如出現(xiàn)質量問題及時協(xié)商解決。

　　8、賠償辦法：乙方要以房產等財產作為抵押。

　　9、總承包工資支付辦法：__年終一次性結清工資（按實際完成量結算）。

　　10、本合同具有法律效力，雙方按照國家民法典執(zhí)行。

　　11、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。雙方簽字生效。

　　12、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，有仲裁機關裁定。

　　甲方：________________乙方：________________

　　地址：________________地址：________________

　　聯(lián)系電話：________________聯(lián)系電話：________________

　　簽訂日期：________年____月____日簽訂日期：________年____月____日

【承包設備加工生產承攬合同書】相關文章：

加工承攬合同書03-04

器材加工承攬合同書04-23

加工承攬承包合同02-27

浸膏粉加工生產承攬合同05-04

加工承攬合同書13篇03-08

加工承攬合同書(13篇)03-09

定作承攬加工合同書05-07

加工承攬合同書集合13篇03-10

加工承攬合同書(匯編13篇)03-09

加工承攬合同書(通用13篇)03-10