- 相關(guān)推薦
模具加工承攬合同書
在人們越來越相信法律的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編幫大家整理的模具加工承攬合同書，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
模具加工承攬合同書1
甲方：___________________________合同編號：___________________
法定代表人：_____________________簽訂地址：___________________
乙方：___________________________簽訂日期：______年____月___日
身份證號碼：_____________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)規(guī)定，甲乙雙方本著誠實信用、平等互利的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就模具加工承攬事宜訂立本合同。
第一條加工項目、數(shù)量、金額
1.產(chǎn)品名稱：________________。
2.產(chǎn)品規(guī)格：________________。
3.產(chǎn)品型號：________________。
4.數(shù)量：____________________。
5.單價：人民幣_____元整(大寫：_____);
合計金額(含____%的增值稅)：人民幣_____元整(大寫：_____);
以上費用包括全部材料費、備件費、制作費、制件費、運輸費、安裝調(diào)試費、培訓費、管理費、稅費及____年的保修費用等。
第二條圖紙及技術(shù)資料的提供
1.乙方按照甲方要求負責模具設(shè)計，計算模具日產(chǎn)能力，并需得到甲方確認方可制作。
2.模具設(shè)計所需圖紙資料由甲方提供給乙方使用的，須經(jīng)甲方確認后方可使用。
第三條技術(shù)要求以及質(zhì)量要求
1.模具必須按甲方提供的圖紙及要求制造，保證模具啤出符合要求的制件。
2.模具必須按照制作項目列明的要求制作，且必須有合理可靠的冷卻系統(tǒng)。
3.詳盡的技術(shù)要求(略)，模具也應(yīng)符合甲方在向乙方提供的其他的技術(shù)資料中明示的技術(shù)要求以及質(zhì)量要求。
4.乙方制作的模具應(yīng)保證____萬啤次以上的使用壽命。
第四條加工工期
1.工作期為____天(第一次交符合功能裝配的樣件)，即于____年____月____日前提供全部首樣。
2.首樣交付后，甲方未提出改模的，乙方于____天內(nèi)(即于____年____月____日前)向甲方交付合格模具。若甲方提出改模的，具體工期由雙方補充協(xié)定。
第五條模具驗收以及交付
1.模具驗收的依據(jù)：
(1)甲方確認的產(chǎn)品零件圖;
(2)雙方商定，并經(jīng)甲方確認的技術(shù)工藝方案，雙方確認的模具技術(shù)要求;
(3)模具設(shè)計圖紙以及電子文檔;
2.模具驗收合格規(guī)定：
(1)甲方連續(xù)試產(chǎn)____天或產(chǎn)量達到____件以上，日產(chǎn)能力偏差不超過設(shè)計要求的____%，模具無異常，制件合格率____%以上，甲方出具模具驗收檢驗合格報告;
(2)乙方交模后，由于甲方原因____天內(nèi)不投(試)產(chǎn)，模具視為合格處理并由甲方出具模具檢驗報告，辦理結(jié)算付款手續(xù)。
(3)乙方交試模樣件后，由于甲方原因____天內(nèi)不能檢驗確認的模具視為合格處理并由甲方出具模具檢驗報告，辦理結(jié)算付款手續(xù)。
(4)模具驗收后，_____年內(nèi)乙方對模具制造質(zhì)量負責，并無條件地提供免費快速服務(wù)(____小時內(nèi)要給予響應(yīng))。因甲方需要結(jié)構(gòu)更改，乙方需提供快速服務(wù)，可根據(jù)產(chǎn)生的成本酌情收取改模費。
3.《模具驗收報告》上應(yīng)有甲方技術(shù)、檢驗及使用單位簽字并經(jīng)甲方生產(chǎn)技術(shù)部長批準方為有效。
4.交貨地點為甲方指定的加工廠家，運輸費用由乙方承擔。
第六條收貨及不合格處理
1.乙方所交模具經(jīng)甲方有關(guān)部門(技術(shù)、質(zhì)檢、使用部門)驗收合格并憑《模具驗收報告》方可收貨，甲方憑《模具工裝驗收單》辦理向乙方付款結(jié)算手續(xù)。
2.對模具驗收不合格的，由乙方修正或重作，由于乙方原因制件外觀不合格，成型后撓曲，變形而需改良制件成型狀況，以及尺寸難以控制造成的零件間配合不良狀況引起的修改，制作的一切費用由乙方承擔，交貨期不變。
3.若乙方設(shè)計提供的圖紙有誤，乙方承擔由此帶來的全部損失，但是如果產(chǎn)品圖紙或模具圖紙由甲方提供的，損失由甲方承擔，交貨期順延。
第七條模具加工費用的支付
1.簽訂合同____日內(nèi)，甲方將模具金額的____%，即____萬元付至乙方帳戶，作為合同定金。
2.模具驗收合格后，由乙方開具增值稅票，甲方收乙方增值稅票后，_____個月內(nèi)將模具金額的____%，即____萬元付清。
3.模具金額的____%作為質(zhì)量保證金，在模具驗收后____年內(nèi)付清。
第八條知識產(chǎn)權(quán)保護以及商業(yè)保密承諾
1.本合同規(guī)定之模具所有權(quán)及知識產(chǎn)權(quán)為甲方專有。
2.乙方承諾并保證，對為甲方開發(fā)與制作的模具(包括圖紙等技術(shù)資料、零件樣品及模具等實物)均不向任何第三方出示、泄露或提供，否則，甲方視為乙方故意侵犯甲方利益，乙方應(yīng)該對該故意侵犯甲方利益的違約行為承擔一切責任;乙方每向其他任一單位或個人提供模具，應(yīng)按本合同第十條第6款的規(guī)定向甲方支付違約金，并賠償甲方相應(yīng)經(jīng)濟損失。
3.乙方未經(jīng)甲方書面許可，不得隨意復(fù)制為甲方加工的模具，更不得用該模具為除甲方之外的第三方提供制件。
第九條后續(xù)服務(wù)
1.模具連續(xù)正常使用，乙方免費保修____年，并免費提供必要的易損易耗備件。
2.屬甲方設(shè)計或使用原因造成模具更改或損壞，乙方提供有償維修服務(wù)，費用由甲方支付。
第十條違約責任
1.甲方不按合同規(guī)定付款，須向乙方支付未付款部分的同期國有商業(yè)銀行貸款利息。其他情況的違約責任按《民法典》規(guī)定執(zhí)行。
2.乙方非因甲方原因所制作的模具不符合合同要求，乙方應(yīng)予以修理或重作，其費用由乙方承擔，如重作或修理導致不能按期交貨的，按不能按期交貨處理。
3.乙方不能按期交貨的，每延遲____天甲方甲方可按總造價的____%作罰金。乙方超過交貨期___天，按不能交貨處理。
4.乙方不能交貨的，本合同終止，乙方須向甲方____倍返還定金。
5.模具在使用過程中，不能達到合同規(guī)定要求的，由乙方負責修理或重作及其費用開支，經(jīng)____天內(nèi)維修或重作，也不能達到合同規(guī)定要求的'，乙方賠償甲方損失.損失的計算標準為該模具的制造費用。
6.乙方違反第八條知識產(chǎn)權(quán)保護規(guī)定的，應(yīng)向甲方支付違約金____萬元。
第十一條補充與變更
本合同可根據(jù)各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。
第十二條爭議的解決
本合同書適用中華人民共和國有關(guān)法律，受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十三條合同的解釋
本合同各條款的標題僅為方便而設(shè)，不影響標題所屬條款的意思。
第十四條生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應(yīng)在合同正本上加蓋騎縫章。
本合同—式____份，具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)____份，其他用于履行相關(guān)法律手續(xù)。
甲方(蓋章)：____________________乙方(蓋章)：____________________
授權(quán)代理人：(簽字)______________授權(quán)代理人：(簽字)______________
住址：____________________________住址：____________________________
郵政編碼：________________________郵政編碼：________________________
聯(lián)系電話：________________________聯(lián)系電話：________________________
傳真：____________________________傳真：____________________________
日期：____________________________日期：____________________________
電子信箱：________________________電子信箱：________________________
開戶銀行：________________________開戶銀行：________________________
賬號：____________________________賬號：____________________________
模具加工承攬合同書2
承攬方：________
地址：________
電話：________
開戶銀行：________
帳號：________
法定代表人：________________
定作方：________
地址：________
電話：________
開戶銀行：________
帳號：________
法定代表人：________
定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名：________
規(guī)格：________
單位：________
數(shù)量：________
備注：________
第二條加工成品質(zhì)量要求：
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。
定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。
承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;
定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：
1、交定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;
委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;
自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;
雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：
第九條運輸辦法及費用負擔：
第十條結(jié)算方式及期限：
第十一條其他：
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。
定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。
定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。
承攬方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。
承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。
定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;
有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;
不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;
經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;
少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的`，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應(yīng)當向定作方償付違約金_________元;
以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;
承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;
變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;
如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;
以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;
在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;
協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;
合同副本一式__________份，交_________各留存一份。
定作方：________
代表人：________
_________年____月____日
承攬方：________
代表人：________
_________年____月____日
【模具加工承攬合同書】相關(guān)文章：
金屬模具承攬加工合同05-06
加工承攬合同書08-08
皮草加工承攬合同書07-27
器材加工承攬合同書04-23
定作承攬加工合同書05-07
加工承攬合同書13篇07-09
加工承攬合同書(13篇)09-19
加工承攬合同（2） -加工承攬合同10-01
加工承攬合同（１） -加工承攬合同07-30