建筑工程施工合同【精】
在當今社會，人們對合同愈發(fā)重視，合同對我們的約束力越來越不可忽視，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的建筑工程施工合同，歡迎閱讀與收藏。
建筑工程施工合同1
甲方：
乙方：
根據(jù)《合同法》及有關規(guī)定，針對臨澤村道路事宜;經甲乙雙方協(xié)商一致，達成以下協(xié)議條款，相互監(jiān)督共同遵守。
一、施工內容：村內規(guī)定范圍的路基整形、夯實、下水管道的安裝、檢查井的砌筑，混凝土路面的澆筑、路沿石的安砌等。
二、施工工期：
開工日期：
竣工日期：
三、質量要求：
嚴格按照工程質量要求及相關規(guī)范規(guī)定進行施工，因工程質量造成的.返工，費用由乙方承擔。
四、安全施工：
乙方自覺遵守安全操作規(guī)程施工，如違章、違規(guī)造成的一切安全事故，乙方自行承擔。
五、工程結算方式：
根據(jù)實際完成的工程量結算，(即面積、體積、長度米)完成后實地測量。
六、實際項目及價格：
1、160厚黃沙混凝土路面75元㎡
2、磚砌水溝(挖溝、墊層、砌磚抹灰、回填夯實、蓋板)350元
3、混凝土路沿石安砌(100----0300)35元
4、下水道安裝鋪設(挖土、墊層、下水泥管、抹管箍、回填土夯實)直徑300水泥管90元。
5、污水檢查井含井蓋(挖土、墊層、砌筑、抹灰、回填夯實)620 元座
6、人工挖土方30元立方米
7、農用車300元臺班
8、勾機1800臺班。
9、三輪車200元臺班。
10、零工，60元工日。
七、付款方式：
工程完工后一次付清工程款。
本協(xié)議自簽訂之日起生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，工程結束，款已付清，合同自行作廢。
甲方：(蓋章)
乙方(蓋章)
委托代理人：(簽字)
委托代理人：(簽字)
________年____月____日
____年____月____日
建設單位：____市____區(qū)北石店鎮(zhèn)林子村委
施工單位：____縣固城建筑安裝有限責任公司
建筑工程施工合同2
甲方：中國XX公司_______________分公司，乙方：______甲、乙雙方本著“互利互惠、共同發(fā)展”的原則，共同開展_______________行業(yè)市場，就______（包括手機、筆記本d）業(yè)務系統(tǒng)，乙方通過合作利用甲方的通信網絡為乙方用戶提供技術服務的相關事宜達成如下協(xié)議：
一、合作內容
1、甲方根據(jù)公司總體運營思路制定終端銷售政策，乙方負責“_______________”專用終端的引進和銷售。
2、乙方通過對甲方進行業(yè)務分成的方式來收回投入成本。
二、甲方權利及義務
�。ㄒ唬┘追降臋嗬�
1、根據(jù)____________行業(yè)市場的發(fā)展需要，甲方有權與乙方共同選定____________專用終端型號；
2、甲方對訂購終端制定銷售政策；
3、甲方有監(jiān)督乙方完善售后服務體系的權利，包括：
（1）提供終端備機；
（2）在________________區(qū)至少設有一個售后服務站；
（3）要求制定詳盡的售后服務流程，嚴格按照產品相關三包規(guī)定處理終端售后問題；
�。�4）如經售后服務維修站確認為手機故障并在可提供換機服務時間范圍內的，乙方必須為用戶提供換機服務。
4、甲方有權要求乙方完善其終端進銷體系，包括：
（1）車輛要求：自有貨車至少______輛，送貨人員至少______人；
�。�2）終端管理：要有完備的終端進、銷、存管理體系及管理制度，并配備相應崗位負責人員；
�。�3）財務管理：具有完善的財務核算體系及管理制度，配備相應財務人員；
�。�4）業(yè)務聯(lián)系人員：配備相關業(yè)務聯(lián)系人員，用于發(fā)展用戶、日常業(yè)務交涉、貨物供應聯(lián)系、市場銷售監(jiān)控等；
5、對于乙方自行訂購的非電信公司集采終端，甲方有權要求出示廠家直供證明，否則不予掃串
（二）甲方的義務
1、對于乙方掃串號終端，甲方根據(jù)cda移動業(yè)務社會化運營總體思路，有義務制定符合市場發(fā)展的終端銷售政策；
2、對經甲、乙雙方共同協(xié)商后訂購的移動終端，甲方有義務申請將終端串號錄入系統(tǒng)；
3、根據(jù)市場發(fā)展需要，在終端型號上，甲方有指導乙方進行采購的義務；
4、在乙方完備售后服務及終端進行銷體系過程中，甲方有義務提供部分指導意見協(xié)助實施；
5、各盟市電信終端公司超期未給予乙方結算，甲方有義務協(xié)助乙方向各盟市電信終端公司催繳終端補貼款；
三、乙方的權利及義務
�。ㄒ唬┮曳降臋嗬�
1、乙方根據(jù)市場發(fā)展需要，有自行上報進貨終端型號的權利；
2、乙方訂購終端過程中，在滿足入圍條件前提下，對訂貨終端型號有選擇的權利；
3、對于甲、乙雙方共同協(xié)商確定后進貨的終端，乙方有權利要求甲方將終端串號錄入系統(tǒng)且制定相關銷售政策；
4、對于通過自身能力滲透末端銷售渠道，甲方不做具體規(guī)定，乙方有權利選擇滲透目標；
5、乙方在完備售后服務及終端進銷體系過程中，在符合電信公司相關要求的前提下，有權利提出個性化建設方案；
6、乙方有權利要求甲方協(xié)助乙方向個盟市電信終端公司催繳終端補貼款，知道乙方收到相應款項后為止。
�。ǘ┮曳降牧x務
1、根據(jù)市場發(fā)展情況，針對甲方提出的終端訂購需求，乙方有義務部分或全數(shù)訂購；
2、乙方有按甲方要求完善自身售后服務及終端進銷體系的義務；
3、甲方根據(jù)市場發(fā)展實際情況，對天翼終端市場進行宏觀調控過程中，乙方有義務按照甲方要求經營天翼終端業(yè)務；
4、終端進貨，出貨及銷售過程中，乙方有按照甲方要求進行規(guī)范操作的義務。
四、資費標準
1、短信費：______元條（按條）；
2、功能費：______元月（自治區(qū)內不限流量費，區(qū)外流量費和超出部分按照標準資費收�。�；
3、d上網業(yè)務包月資費套餐：______元月人，區(qū)內不限流量，____________外流量按：______元分鐘計算；
4、如開通其他業(yè)務，按現(xiàn)行資費標準收取
五、分成方式
1、乙方于甲方通過合作分成的方式來收回投入的成本；
2、在功能、短信等費用上進行分成
3、分成比例為：甲方占50%，乙方占50%
六、結算周期
1、甲方要嚴格按照合同約定的時間及時給予結算；
2、每月____日前提供上個月的業(yè)務出賬單，雙方進行對賬；
3、賬單核對無誤后，____日乙方開出與賬單等額的發(fā)票送至甲方處；
4、甲方依據(jù)乙方開具的.發(fā)票在每月2____日前將上月結算款匯至乙方結算賬戶
七、乙方結算賬戶公司名稱：__________________公司地址：__________________郵編：__________________開戶行名稱：__________________賬號：________________________
八、違約責任
1、因為不可抗力導致甲乙雙方或一方不能履行或者不能完全履行本協(xié)項下有關義務時，可視情形部分或全部免除承擔違約責任。但遇有不可抗力的一方或雙方應與不可抗力發(fā)生或清除后____日內將情況告知對方，并提供有關單位的證明文件。在不可抗力影響消除后，一方或雙反應繼續(xù)履行合同、如不可抗力事件影響超過三個月以上時，雙方應重新協(xié)商合同的履行問題；
2、因不可抗力事件影響協(xié)議履行是，則延長履行協(xié)議的期限，這一期限相當于不可抗力影響的時間；
3、因不可抗力時間導致的費用由雙方自行承擔。
九、爭議的解決對于因為本協(xié)議履行而發(fā)生的爭執(zhí)，甲乙雙方可協(xié)商解決，協(xié)議不成的，由呼和浩特仲裁委員會依據(jù)規(guī)則仲裁。仲裁判決是終局的，對雙方均有約束力。
十、合同期限本協(xié)議自雙方代表簽字蓋章之日起生效，合同有效期限為________年。合同到期后，如雙方無反對意見，有效期自動順延；如任何一方有反對意見，在本協(xié)議到期后前一個月書面通知對方，以反對意見書面送達為標志，則本協(xié)議到期自動終止或重新談判簽訂新協(xié)議。
一、保密甲乙雙方決定就該協(xié)議相關內容保密性采用如下防范措施：
1、甲乙雙方對合作內容及協(xié)議條款嚴格保密，不得給甲方其他競爭者透露；
2、如發(fā)現(xiàn)因甲方或乙方過失造成協(xié)議內容或約定條款泄密的，由責任方采取相應措施承擔責任，并承擔相應損失。
二、協(xié)議的生效、變更、終止
1、本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力，經雙方代表簽字并蓋章后生效。
2、在本協(xié)議有效期內，雙方可以通過友好協(xié)商，對本協(xié)議相關條款進行變更或者解除本協(xié)議。任何一方欲變更或者解除本協(xié)議，應提前____日向另一方面提交書面說明。單方面解除協(xié)議的一方，應對另一方因此遭受的損失承擔全部賠償責任。
3、如果甲方不能按時付款，每逾期一天，甲方須向乙方支付應付未付金額的千分之三的違約金。
4、協(xié)議中其它未盡事宜由雙方友好協(xié)商解決。
三、合同的生效本合同由各方授權代表簽署后即生效，簽署如下：
甲方：中國XX公司________________________分公司
法定代表人（或授權代表）簽字：______
蓋章：____________
簽約日期：____________
乙方：____________
法定代表人（或授權代表）簽字：______
蓋章：______
簽約日期：____
建筑工程施工合同3
甲方：
乙方：
為加快園區(qū)的工程施工進度，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則。甲方同意將廠區(qū)內的公共廁所工程以包工包料的形式承包給乙方施工，為明確雙方權利及義務特簽訂如下條款，望雙方共同遵守。
一、工程內容灌注樁、土方開挖、回填、搗砼、鋼筋制安、模板、砌磚、粉刷等。
二、工程承包單價及結算方式
1.人工挖土方：
2.Ｃ10墊層：
3.Ｃ25砼基礎地梁構造柱等：
4.砌磚：
5.模板制安：
6.鋼筋制安：
7.粉刷：
8.回填土：
9.內外腳手架：
10.灌注樁：
95元結算方式：各項目工程量以實際完成數(shù)量為準,另加18%施工企業(yè)管理費。
三、付款方式：甲方按乙方完成的實際工程量的'60%付款，余款待驗收合格后一個月內再付。
四、施工期限：自________年____月____日起至年____月____日止。
五、工程質量：嚴格按照甲方提供的圖紙精心施工，工程質量要求必須符合國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量標準，工程質量必須全部達到合格,如有質量問題造成的返工必須由乙方負責。
六、施工安全：施工場地必須采取必要的安全防護措施，消除安全隱患，由于措施不力造成的安全事故由乙方負責。
七、其它事項：甲方提供水電，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必須符合國家強制性標準及行業(yè)標準。
八、本協(xié)議經甲乙雙方簽字蓋章后生效，在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效，本協(xié)議為一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。本協(xié)議如有未盡事宜雙方可協(xié)商解決。
甲方簽字（蓋章）：
乙方簽字（蓋章）：
簽訂日期：
建筑工程施工合同4
甲方：______________
乙方：______________
1、工程名稱：_____________________。
2、工程內容及工程量：_______________。
3、工程總造價：大寫(￥__________________元)
4、工程質量標準：乙方應按甲方提供的._________施工設計圖紙進行施工，施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術規(guī)范的標準，對該項工程要求達到：合格品。
5、約定施工工期：______年___月___日______年___月___日
6、工程款結算方式：甲方按照工程進度和工程質量標準撥付。(扣10%質量保證金，無質量問題到期返還)
7、資金來源：省、市、縣村級活動場所建設資金。
8、甲乙雙方責任：甲方提供施工設計圖，乙方應在開工前仔細核對甲方提供的所有施工圖紙。如發(fā)現(xiàn)施工圖存在偏差或問題，應及時與甲方取得聯(lián)系，解釋權由甲方確定。乙方應做好文明施工，環(huán)境保護措施，促進和諧社會發(fā)展，履行安全生產職責，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現(xiàn)的任何安全問題，均由乙方負責。
9、質保期(一年)此工程質保期______年：______年___月___日均由乙方負責。
10、本合同經雙方驗收合格，簽字后生效，并結清全部款項，隨之本合同自行失效。
11、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。
甲方(公章)_________
乙方(公章)_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑工程施工合同5
發(fā)包方：______________（以下簡稱甲方）
承包方：______________（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方經友好協(xié)商，本著平等自愿、互惠互利的原則，就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協(xié)議：
1、甲方提供土地一宗，由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施（以下簡稱建筑工程）。
2、該土地位于______________，四至為：東至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權和使用權。
3、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設用地計劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設項目開發(fā)年度計劃等要求。如需辦理相關手續(xù)或需經有關主管機關批準，甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準。
4、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。
5、該建筑工程設計由甲方負責，乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設，施工中的安全責任由乙方負責，甲方全程對施工進度及工程質量進行監(jiān)督。
6、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準，組織某某建筑公司進行建設。但是，因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。
7、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。
8、該建筑工程應在本合同生效后_______天內動工，_______天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收，視為工程合格，甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格，乙方應負責無償維修，直到驗收合格為止。
9、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本：
�。�1）該建筑工程竣工驗收合格后30日內，甲方以不低于實際建設成本的_______%支付乙方投資回報。
�。�2）該建筑工程竣工驗收合格后，甲方每年支付乙方_______%的實際建設成本，每年的_______月_______日前一次性全額支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報，每年的_______月_______日前一次性全額支付，所有款項在_______月_______日前付清。
10、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責，甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失，乙方應負責賠償。
11、該建筑工程驗收合格后，因任何一方擅自改變工程主體結構，因此造成的損失由改變方承擔全部責任。
12、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環(huán)境，積極幫助協(xié)調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責，因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。
13、工程竣工驗收合格后，如工程被閑置、被破壞、被拆遷，甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。
14、如一方違反合同約定，違約方應按照實際建設成本的_______%向守約方支付違約金，違約金的`支付不影響合同其他條款的效力和履行。
15、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進行，審計費用由乙方承擔。
16、本合同的簽訂地在______________，凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，根據(jù)《______________省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規(guī)定》，由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份，由甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽蓋章后生效。
甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同6
合同編號：
需方(以下稱甲方)：
簽訂日期：年 月 日
供方(以下稱乙方)：
簽訂地點：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經甲乙雙方友好協(xié)商，就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜，達成如下協(xié)議，以資共同遵守。
一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物：
1：不銹鋼地腳線及修邊線2：信報箱3：電梯門套
二、數(shù)量、單價及合同預算金額
備注：
1．以上表格所涉及的數(shù)量、尺寸、規(guī)格依據(jù)甲方所提供的加工
圖紙為準，此圖紙將作為附件一附于此份合同后。
2．此報價包括為成品加工價，已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時此報價已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅，如需含稅則另加5％。
3．以上三類產品中，地腳線、修邊線及信報箱僅供材料，不包安裝。電梯門套為包工包料。
四、加工及驗收：甲方須在合同簽訂之日起3天內提供完整，尺寸
準確無誤并由甲方負責人簽字確認的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質按304執(zhí)行，所有供貨不銹鋼板的板材材質及厚度必須符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等國家及行業(yè)標。包裝采用保護膠紙保護、紙皮（或泡沫紙）包裝（運輸途中產品保護由乙方負責。貨物經甲方驗收后，交由甲方負責保管。
五、驗收手續(xù)：供貨方貨到現(xiàn)場，甲方或其工作人員只對外觀可視
面進行有無表面保護膜破損導致劃傷或擠壓變形驗收及對數(shù)量進行核對簽收，甲方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)存在工藝質量問題時通知乙方后，乙方須在8小時內到達現(xiàn)場進行鑒定，情況屬實的情況下乙方需無條件對存在問題的產品進行更換。
六、乙方送到現(xiàn)場之貨物，甲方授權為指
定簽收人，若授權有變更，以甲方書面函告為準。七、付款及結算方式
（1）自合同簽訂之日起三天內甲方應支付合同總金額的10℅即人民幣訂金給乙方，定金最后一批貨款沖抵結清。
�。�2）乙方在發(fā)貨前把發(fā)貨數(shù)量清單傳真給甲方確認，甲方在確認后簽字回傳給乙方，乙方在收到發(fā)貨單確認的當天發(fā)貨。貨到工地后經甲方抽樣驗收后，如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料，那么乙方需安裝完畢，甲方驗收合格后結算貨款。
�。�3）甲方付款方式可為支票或網銀結算，收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現(xiàn)金的收取人必須出具乙方授權委托、收款并須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結算的金額時，必須提供等額的相應票據(jù)，否則甲方有權拒付材料款項。
九、乙方責任及違約責任：按時保證質量交貨，提供產品質量合格證及產品質量保證書，乙方的產品在質量保證期內出現(xiàn)的任何質量問題均視為該產品不合格，甲方有權保留追究乙方相關經濟損失及相關法律責任之權力。乙方產品不能按時交貨的，每逾期一日按合同暫定價款的1%向甲方支付違約金，違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%；乙方產品若連續(xù)出現(xiàn)批量或嚴重不合格及供貨逾期超過十天嚴重滯后的，甲方有權解除本合同，且乙方應承擔由此給甲方造成的損失。
十、甲方責任及違約責任：負責工地現(xiàn)場的`數(shù)量清點驗收。按合同規(guī)定日期支付貨款，否則每日按逾付金額的1%償付乙方違約金，違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%；
十一、不可抗力：甲、乙雙方任一方由于不可抗力（如嚴重自然災害、戰(zhàn)爭、瘟疫）不能履行或不能完全履行合同時，應盡快向對方通報理由，經有關主管機關證明后，可允許延期履行、部分履行規(guī)定的，不以違約論。對這些貨物的處理方法，可由甲、乙雙方協(xié)商決定。十二、圖紙及責任：
1、甲方負責提供該單項工程所有圖紙，乙方需安排設計到現(xiàn)場測量出圖，在接到甲方要求一天內到場，在每批加工圖紙上須經甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。
2、甲方確定的加工圖紙需變更時應在乙方未生產前以書面形式提出，否則，應當賠償乙方因此承受的實際損失（當乙方收到甲方書面指令時，乙方已經開始生產的，應立刻停止生產，否則甲方不予以承擔責任及損失）。
3、因甲方確定的加工圖紙不清楚，經乙方審查（須在收到圖紙后二個工作日完成）書面通知仍不能修改，致使乙方無法生產的，乙方供貨期順延，乙方無需承擔由此造成逾期交貨之賠償責任。 4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術要求加工的，乙方須對此承擔一切相關經濟損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業(yè)主方索賠等費用(如有)]及相關法律責任，由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關條款執(zhí)行。十三、雙方主要職責
(1)甲方：提供所需鋁板的規(guī)格、尺寸、數(shù)量、并確定加工圖紙及加工技術要求、貨到現(xiàn)場后的驗收、保管和按合同約定付款等。
�。�2)乙方：根據(jù)甲方確認的圖紙及加工技術要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。
十四、產品的圖紙變更：在執(zhí)行合同過程中，產品加工圖紙變更需雙方確認。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質量標準，則該批量交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認后的不可變更的尺寸圖紙之日起計。
十五、爭議解決：基于本合同產生任何爭議由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程所在地的人民法院依法裁決。
十六、合同生效：本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效，乙、甲雙方各執(zhí)兩份，每份均具同等法律效力。經雙方確認的附件為合同正文組成部分，與本合同具相同效力。
甲方：（簽章）
乙方：（簽章）
代表人：（簽章）
代表人：（簽章）
開戶銀行:
開戶銀行：
帳號：
帳號：
建筑工程施工合同7
甲方：______
乙方：______
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及《建筑安裝工程承包合同法條例》等相關法律規(guī)定，雙方在合同中的權利和義務，本著平等互利的'原則，結合工程具體情況，經雙方協(xié)商達成協(xié)議條款：
第一條工程概況
1、工程名稱：______
2、工程地點：______
3、承包方式：包工包料承包施工
4、工期：總工期______天，自______年______月______日動工至______年______月______日完工。
第二條工程承包范圍
1、____________
2、
3、______
第三條工程質量及驗收
1、本工程按施工要求施工。
2、本工程質量按學校標準，規(guī)范驗收。
3、材料選用：乙方根據(jù)甲方要求進行選用材料（詳見清單）。
4、質量保質期為______年，一年內有損壞的，乙方無條件修理好。
第四條工程造價
工程預算總價約為______元（含稅）
第五條工程款支付及結算
1、本工程總工程暫定______元，稅金______元，合計______元。金額______（大寫）。在合同簽定后由乙方墊付工程款，等工程竣工后甲方將一次性付給乙方。
第六條甲方責任
1、甲方負責提供本施工相關的資料及設計要求，協(xié)調乙方工作，進行技術交底，監(jiān)督乙方完成欄桿安裝工作。
2、甲方按合同約定支付工程進度款。
3、甲方提供現(xiàn)場加工場地、動力及照明用電，但應裝表計量，電費由乙方完工后結算支付。
第七條乙方責任
1、編制施工方案和進度計劃交甲方審定。
2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全、環(huán)境保護規(guī)定，按施工要求進行施工。
3、向甲方提供有關材料檢驗報告，若出現(xiàn)不合格項目，乙方承當相應賠償項目。
4、由于乙方的責任所發(fā)生的安全事故概有乙方自行承擔所有責任。
5、政府質監(jiān)部門對本工程的材料和產品的驗收費用由乙方承擔。
第八條本合同一份貳份，甲方壹份，乙方壹份。
甲方：______乙方：______
法定代表人或代理人：______法定代表人或代理人：______
______年______月______日______年______月______日
建筑工程施工合同8
甲方：乙方：(以下簡稱甲方)現(xiàn)委托(以下簡稱乙方)承擔工程。經甲、乙雙方充分協(xié)商，簽訂合同如下：
一、工程概況：
1.工程名稱：
2.工程地址：
3.工程概況：
二、甲乙雙方的責任和義務
1.甲方負責提供本工程施工人員的施工場地、樓層施工用電和用水;并提供施工現(xiàn)場專用的有安全防盜措施的倉庫，以保證乙方能順利如期完成工程工期。并承擔以下義務：●按時對工程、施工及工程進度實施監(jiān)控和驗收●按時支付工程進度款
2.乙方應按合同規(guī)定的時間及時提供工程所需的設備材料，并保證材料的質量;乙方應在保證工程質量和工程進度的前提下完成如下工作：●場地的'管道安放及布線●設備的安裝調試
三、工程時間和進度
1、合同簽訂后，乙方開始對現(xiàn)場進行布線施工和測試線路，完成后通知技術人員入場。
2、工程中甲方對信息點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯(lián)系單，
3、在實際施工過程中，根據(jù)具體情況，甲乙雙方應友好協(xié)商解決。
四、工程及工程量的變更
1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，甲方必須向乙方出具工程聯(lián)系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯(lián)系單，乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。
2、由于乙方因設備停產、施工現(xiàn)場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必須向甲方出具工程聯(lián)系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯(lián)系單，甲方有權利要求乙方按照原設計方案施工。
五、工程驗收
1.采用完工總驗收的方式。
2.工程驗收標準。監(jiān)控圖象清晰，符合國家規(guī)范要求，終端合格率為100%。
3、雙方人員進行驗收，由雙方人員簽字，驗收合格報告作為付款依據(jù)。
4、工程完工，乙方應根據(jù)實際布線、信息點位置出具詳細的竣工圖紙。
六、系統(tǒng)保證及工程維護乙方提供質量保證。在工程驗收合格后________年內，因設備自身質量問題發(fā)生故障，由乙方更換。如甲方在使用過程中因使用或管理不當造成設備損壞，乙方有償提供設備配件。
七、合同金額監(jiān)控設備及安裝調試費用總金額為：元(人民幣：萬元整)。
八、支付條款
1.本合同簽定后，甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進度款。
2.系統(tǒng)完工后，甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進度款。
3.系統(tǒng)完工并由甲方驗收完畢后，甲方向乙方付清其余%的款項。
4.合同執(zhí)行過程中工程量的增減，則根據(jù)工程聯(lián)系單，對材料和工作量的增減進行核算，其增減的費用按第八項支付條款決算。
九、售后服務乙方提供________年維護，________年后按成本收取維護費用，響應時間24小時。
十、人力不可抗拒因素如因戰(zhàn)爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其它經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行商定解決方法。十
一、違約責任
1.甲、乙雙方若一方發(fā)生違約情況，則違約方應按國家經濟合同法有關條款對另一方進行賠償。
2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙雙方中一方廢除合同，需向另一方支付工程總金額%的違約金。
3.如甲方未能按照合同條十
二、解決合同爭議的方式本合同執(zhí)行過程中若有爭議，雙方應友好協(xié)商解決。如協(xié)商不能解決，可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。十
三、合同生效及其它
1.本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章即生效(傳真件有效)。
2.本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。 〈附設備清單〉
3.本合同執(zhí)行過程中，所有補充協(xié)議經甲乙雙方協(xié)商簽定，蓋章之日起生效，屬合同的組成部分。
4.本合若有未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。甲、乙雙方同意上述條款，并簽字確認如下：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
建筑工程施工合同9
甲方：__________
乙方：__________
甲方委托乙方承建保鮮庫工程，為使工程順利進行，遵照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》等法規(guī)，結合本工程的具體情況，經雙方洽商，特制定本合同如下：
一、工程概況：
1、工程名稱：冷凍庫（177;5℃）、冷凍庫-18℃
2、工程尺寸：冷凍庫：
3、工程地點：
4、工程合同總價款：元整（:元）
5、施工時間：合同簽訂之日，乙方收到全額工程款60%后開工承建。
二、工程質量標準及要求：
1、制冷系統(tǒng)符合制冷行業(yè)安裝規(guī)范；
2、實現(xiàn)全自動控制；
3、保鮮庫達到177;5℃，冷凍庫達到-18℃。
三、工程內容及項目價格：
1、保溫
2、采用高密聚氨酯噴泡1000元3（27.543，計27540元）立方米數(shù)按實際測量為準。保鮮庫制冷系統(tǒng)：采用高配制冷系統(tǒng)機組采用國產原裝比澤爾壓縮機8.2，8500元冷凝器采用足平純紫銅管冷凝器：2500元原裝足平吊頂風機：5800元國標貯液罐：650元國標膨脹閥：400國標電磁閥：330元冷庫專用低溫制冷劑：850元銅管及保溫材料：1500元支架及排水管：150元包裝、長途運輸費：350元國標過濾器：150元國標電線、電纜：200元冷庫專用微電腦電控箱：800元高密聚氨酯發(fā)泡保溫門：1650元高低壓油壓壓力表：120元（60215;
2）安裝調試費：1600元合計：25,550元冷凍庫配置方案與冷鮮庫一樣，冷凍庫保溫門1500元，255XXXX0215;2-150元50950元總計：78490元
四、合同付款方式：
1、合同簽訂后，甲方應付總工程款的60%即47094元后開工承建，同時合同生效。
2、機組設備到現(xiàn)場后，再付余款的`80%即25117元。余款待工程結束后，一次性結清。如到期不付款，甲方每天向乙方付工程款5%的違約金。
五、甲、乙雙方責任：
1、甲方責任：
�。�1）負責施工現(xiàn)場的臨時用電，將動力電引至乙方冷庫微電腦電控箱內。
�。�2）負責提供庫房供乙方存放冷庫必用的設備和材料，協(xié)助乙方搞好安全保衛(wèi)工作。
�。�3）履行本合同應盡其他未盡事宜。
2、乙方責任：
�。�1）嚴格按照國家有關規(guī)范，安全文明施工，如發(fā)生責任事故應由乙方承擔。
（2）工程未交付使用前，協(xié)助甲方做好保護工作。
�。�3）冷庫內部涉及的土建工程由甲方負責施工，達到乙方工程要求標準。
�。�3）堅持質量第一、信譽至上的原則，乙方采購的設備應符合國家有關規(guī)范要求，手續(xù)齊全，并附有國家質檢部門認可的質量證書。
（4）乙方對其所承包的工程保修期為________年，終身維護。________年內因質量問題乙方負責維修或更換（除電網電壓不穩(wěn)、缺相或其他人為因素造成損壞，乙方不負任何責任）。
六、合同生效及其他：
�。�1）本合同雙方代表人簽字蓋章，乙方收到工程款后，本合同生效。
�。�2）本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
�。�3）本合同未盡事宜，雙方本著友好合作的態(tài)度，簽署書面修改或增補協(xié)議，與本合同具有同等的法律效力。注：如采用10.2比澤爾機組，相差3000元215;26000元。如采用國產谷輪機8機組，相差1000元215;220元。
甲方簽字：__________
乙方簽字：________
_____年_____月____日
建筑工程施工合同10
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
為了確保xx，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他/有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程施工范圍及技術要求：
四、工程造價：本工程預算價為xx萬元。
五、承包方式：包工包料。
六、結算方式：本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為xx，工程量按實計算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實際發(fā)生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執(zhí)行。
七、付款方式：工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%，余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內付清。
八、工程工期：工期總日歷天數(shù)為xx天，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求
1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的'工程數(shù)量進行施工，按時保質保量完成，工程質量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產意識，做好現(xiàn)場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項
1、乙方必須具備相應的施工資質，經甲方認定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。
3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質量保修期為xx個月，質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發(fā)生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份，乙方執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
法定代表人（簽字）：
法定代表人（簽字）：
簽訂日期：
建筑工程施工合同11
發(fā)包方（以下簡稱甲方）： 承包方（以下簡稱乙方）：
為了確保 ，需 ，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱：xxx。
二、工程地點：xxx。
三、工程施工范圍及技術要求：
詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價：
本工程預算價為xx萬元整）（詳見工程預算書）。
五、承包方式：
包工包料。
六、結算方式：
本工程結算時委托有資質的'中介機構結算審核下浮率為 ，工程量按實計算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實際發(fā)生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執(zhí)行。
七、付款方式：
工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%， 余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內付清。
八、工程工期：
工期總日歷天數(shù)為 天，自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求：
1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數(shù)量進行施工，按時保質保量完成，工程質量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產意識，做好現(xiàn)場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項：
1、乙方必須具備相應的施工資質，經甲方認定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。
3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質量保修期為個月，質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發(fā)生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份），乙方執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
附件：施工圖紙及工程預算書
甲 方（蓋章）： 乙 方（蓋章）：
法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
簽訂日期：
建筑工程施工合同12
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的'時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同13
甲方：
乙方：
為加快園區(qū)的工程施工進度，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則。甲方同意將廠區(qū)內的公共廁所工程以包工包料的形式承包給乙方施工，為明確雙方權利及義務特簽訂如下條款，望雙方共同遵守。
一、 工程內容
灌注樁、土方開挖、回填、搗砼、鋼筋制安、模板、砌磚、粉刷等。
二、 工程承包單價及結算方式
1、人工挖土方：8元
2、Ｃ10墊層： 2303
3、Ｃ25砼基礎地梁構造柱等： 2603
4、 砌磚： 268元3
5、模板制安： 26元㎡
6、鋼筋制安： 4300噸
7、粉刷：18元㎡
8、回填土：4元
9、內外腳手架：6.5元㎡
10、灌注樁：95元
結算方式：各項目工程量以實際完成數(shù)量為準，另加18%施工企業(yè)管理費。
三、付款方式：甲方按乙方完成的`實際工程量的60%付款，余款待驗收合格后一個月內再付。
四、施工期限：自________年 ____月 ____日起至年 ____月 ____日止。
五、工程質量：嚴格按照甲方提供的圖紙精心施工，工程質量要求必須符合國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量標準，工程質量必須全部達到合格，如有質量問題造成的返工必須由乙方負責。
六、施工安全：施工場地必須采取必要的安全防護措施，消除安全隱患，由于措施不力造成的安全事故由乙方負責。
七、其它事項：甲方提供水電，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必須符合國家強制性標準及行業(yè)標準。
八、本協(xié)議經甲乙雙方簽字蓋章后生效，在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效，本協(xié)議為一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。本協(xié)議如有未盡事宜雙方可協(xié)商解決。
甲方簽字（蓋章）：
乙方簽字（蓋章）：
簽訂日期
建筑工程施工合同14
（樁基礎工程）
甲方：XXXXX有限公司
乙方：XXXX有限公司
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建筑安裝工程合同條例》及其他有關法律、行政法規(guī)，在遵循平等、自愿、公平和誠信的原則基礎上，雙方就以下施工事項協(xié)商一致，訂立如下協(xié)議：
一、 工程項目名稱：鼎XX
二、 工 程 地 點：大慶市XXX。
三、 工 程 內 容：地下樁基礎工程，1#樓及裙樓工程。超 流態(tài)混凝土灌注樁基礎施工�；炷凉こ炭偭考s為：2千多立方米。最終以實際發(fā)生的，并經甲方、乙方、監(jiān)理現(xiàn)場代表審核后的混凝土工程量為準，此工程量作為工程結算依據(jù)。
四、 工程價款及承包方式
1、 甲方支付乙方工程款，單方造價：鋼筋混凝土每立方米為1000元，工程價款按實際發(fā)生的工程量計算為準。
（1） 該工程造價中已包含勞保統(tǒng)籌費用及安全生產措施費、總包服務費、稅金等費用。
�。�2） 此工程價款中已包含水電費用及相關的原材料、半成 品的檢驗、試驗等費用。
�。�3） 最終以實際發(fā)生的工程量進行結算，工程量計算以設計圖紙尺寸及相關規(guī)定為依據(jù)。由甲方、乙方及監(jiān)理現(xiàn)場代表負責確認，最終以甲方、乙方、監(jiān)理確認的為準。
（4）乙方負責向甲方支付2%稅金，其余部分由甲方負責。
2、 承包方式
�。�1） 乙方以包工包料形式承包，乙方負責按甲方、監(jiān)理批準后的施工方案進行施工，并且提供人工、材料，進行機械鉆孔、灌注混凝土、鋼筋籠制作及安放等工作。
（2） 乙方自行負責工程所用水、電費用。
�。�3） 甲方負責監(jiān)管乙方樁基礎工程施工及提供場地，乙方負責施工、自行解決民工的臨時用宿舍等臨時建筑，甲方只負責按合同約定向乙方支付工程款。
3、 乙方的施工工作要接受甲方、監(jiān)理的監(jiān)管，乙方嚴格按照施工圖設計及《樁基規(guī)范》進行施工，如出現(xiàn)任何安全、質量事故均由乙方負責。
五、 付款方式
1、本合同簽訂后，乙方人員、材料設備全部進場后，甲方向乙方支付工程款的30%為工程預付款；以后按形象進度撥付工程款。樁基礎工程完成后預留工程款的20%待試樁合格后由監(jiān)理單位、設計單位及甲乙雙方對樁基礎分項工程驗收合格，乙方交齊相應的樁基資料后進行最終結算。
2、甲方扣除工程款的5%作為質保金，待工程竣工驗收合格，正常使用一年后全部付清。
六、工程期限
合同簽訂生效后，乙方人工、材料、機械設備等應按經過甲方及監(jiān)理批準要求日期就位、開工及竣工。乙方施工實行連續(xù)作業(yè)。施工工期為：自開鉆之日起10天（有效工作日）如施工現(xiàn)場不具備施工條件，工期順延。
七、質量要求
1、按設計圖紙、甲方、乙方及監(jiān)理審定的施工組織設計及相關規(guī)范要求施工。工程質量達到“合格”標準。如因乙方原因造成的質量不合格所產生的一切責任及經濟損失由乙方全部負責。
2、工程完工后20天內，且在甲方撥付最后一筆工程款之前，乙方向監(jiān)理單位及甲方提供完整、詳實的內業(yè)技術資料四份。
八、責任及義務
甲方責任及義務：
甲方應提供確保樁基礎工程施工所要求的施工現(xiàn)場和通道等，為樁基礎工程施工提供一切工作條件。
乙方責任及義務：
1、乙方施工樁基礎在監(jiān)理的監(jiān)督下和施工隊配合進行樁
基礎定位放線。施工中鉆出的泥土，由甲方、乙方、施工單位和挖土施工隊，四方承擔費用。
2、乙方提前做好施工機械、材料及人工等的準備工作，按甲方及監(jiān)理審批的、甲方指定進入施工現(xiàn)場的日期進入現(xiàn)場、開工日期開工。
3、工程開工前五日內，向甲方及監(jiān)理提供施工組織設計及進度計劃進行審批，乙方必須按批準后的方案施工，隨時接受甲方、監(jiān)理的檢查、監(jiān)督。
4、乙方在施工過程中如果發(fā)生由于土質（如粉質淤泥層等）情況，導致施工不能正常進行，乙方有義務采取一切措施保證施工質量及工期，由此而產生的'一切費用全部由乙方承擔，由而引起的工期順延。
5、乙方應嚴格按國家相關行業(yè)操作規(guī)程進行施工；樁及樁內鋼筋的種類、規(guī)格、尺寸、混凝土強度等級、單樁承載力必須滿足設計要求；試樁時，乙方應達到試樁必備的條件。若樁在施工后的承載力（實際使用價值）達不到設計要求，乙方按照本工程造價的30%承擔違約責任。
6、乙方應認真按照標準、規(guī)范、設計要求、經甲方及監(jiān)理批準的施工方案進行施工，隨時接受檢查并為檢查提供便利條件。在施工中服從甲方、監(jiān)理工程師的監(jiān)督和管理。
7、工程具備覆蓋、掩蓋條件，乙方自檢合格后及時通知甲方及監(jiān)理進行驗收。經甲方現(xiàn)場相關專業(yè)人員及監(jiān)理工程師驗收合格后，方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
8、乙方在施工過程中，若遇到地下障礙物、空洞、人防等，應及時通知甲方、現(xiàn)場專業(yè)人員及監(jiān)理單位進行處理。乙方有義務采取一切措施保證施工工期和質量。
9、乙方應與甲方及監(jiān)理、施工單位積極配合，服從甲方及監(jiān)理單位的施工管理及技術管理。
10、乙方保證在接到甲方書面通知日起三日內，人工、材料及設備全部進場。
11、試驗樁必須加早強劑，其費用由乙方承擔。
12、乙方負責原材料及試塊的試驗送檢工作，并承擔試驗檢驗費用。
13、負責內業(yè)資料的整理，竣工驗收后移交給監(jiān)理和甲方。
14、安全生產 乙方在樁基礎工程施工階段應制定周密的施工安全保障計劃，做好安全技術交底工作，保證施工現(xiàn)場安全。如施工現(xiàn)場出現(xiàn)由于乙方原因引起的安全事故，乙方承擔全部責任及費用。
甲方責任及義務
1、做好施工現(xiàn)場的“三通一平”工作。
2、負責協(xié)調乙方和施工隊提供工程標高控制點及主軸線，并以書面形式交給乙方，乙方負責放線定位，甲方及監(jiān)理驗線合格后乙方方可施工。
3、向乙方提供施工的水源、電源并接入施工現(xiàn)場內，由此引起的一切費用由乙方承擔。
4、負責協(xié)調處理建設行政管理部門的相關手續(xù)。
九、其他事項
本合同甲乙雙方簽字后生效。如有未盡事宜，須雙方共同協(xié)商，作出補充協(xié)議，補充協(xié)議與合同具有同等效力。本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。每份合同均具有相同法律效力。
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法人代表簽字： 法定代表簽字：
地 址： 地 址：
聯(lián) 系 電 話： 聯(lián) 系 電 話：
日 期： 日 期：
建筑工程施工合同15
發(fā)包方(以下稱甲方)：__________________
承包方(以下稱乙方)：__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱：__________________.
2、工程地點：__________________.
3、承包方式：__________________.
第二條 工程期限
合同工期總日歷天數(shù)______天。
第三條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達到標準的按單價_安裝組數(shù)進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用。
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標準進行結算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的'，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
【建筑工程施工合同】相關文章：
建筑裝飾工程施工合同02-23
建筑工程施工合同06-13
建筑裝飾工程施工合同【推薦】04-15
【推薦】建筑裝飾工程施工合同04-16
建筑裝飾工程施工合同【薦】04-17
【薦】建筑裝飾工程施工合同04-20
【熱】建筑裝飾工程施工合同04-21
建筑工程施工合同【熱門】06-25
有關建筑工程施工合同03-07
建筑工程施工安全合同03-20