建筑工程施工合同[優(yōu)秀]

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編收集整理的建筑工程施工合同，歡迎閱讀與收藏。

建筑工程施工合同1

　　發(fā)包方（以下稱甲方）：

　　承包方（以下稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程內容：

　　四、承包形式：

　　第二條工程期限

　　一、合同工期總日歷天數 天開工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日

　　二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期可相應順延。

　　1、在施工中如因停電、停水８小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電３天以上（每次連續(xù)４小時以上），影響正常施工；停水停電2天以上；

　　2、因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素；

　　3、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。

　　三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。

　　第三條工程價款、結算及付款方式（是不是有付預付款或進度款的時候乙方開不了票）雙方同意按下述第方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應提供正式發(fā)票。

　　第一種方式：本合同實行固定總價，經甲乙雙方核定按本工程合同包干價為 元人民幣（大寫： ）。任何政策性因素____市場因素均不調整包干價。

　　1、本合同簽訂后____日內，甲方支付 元工程款；

　　2、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付 元工程款；

　　3、余款 元作為質量保證金，待保修期滿后十五個工作日內無息支付。

　　第二種方式：本合同實行按實結算，雙方使用晨曦軟件，依據現行定額計價規(guī)范和施工期（或材料定購期）的信息價（信息價不明確的以甲方確認材料價為準）進行計算，計算后的總價下浮%作為本合同的結算價款。

　　1、甲方于支付 元；

　　2、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，提交竣工驗收報告及工程決算書，經甲方審核確認后，付至結算價款的95%，留5%做質保金，待保修期滿后15個工作日內付清。

　　3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現場代表簽字并加蓋公章后方可作為結算依據。

　　第四條建筑材料、設備的供應和采購

　　一、工程材料、設備由乙方采購。（是否都是包工包料）

　　二、乙方采購的材料、設備，必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的材料需要復驗的，乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的'，方可用于工程；復驗不符合質量要求的，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。（材料進場是不是要甲方確認）

　　第五條施工與設計變更

　　一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。

　　二、甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，并及時做好現場簽證。

　　三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協(xié)商確認。

　　第六條工程質量管理及驗收

　　一、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。

　　二、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。

　　三、工程質量應符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。

　　第七條安全施工乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。

　　第八條質量保修

　　一、本工程保修期限為________年，自工程竣工驗收合格起算。

　　二、在保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。乙方在接到甲方維修通知后 小時內到達現場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。乙方保修聯(lián)系電話： ；乙方保修聯(lián)系人： 。

　　第九條違約責任（乙方擅自修改圖紙的違約責任，甲方延遲付款的違約責任均無）

　　一、乙方未能按時竣工的，每延期____日應按工程總價款的 向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期____日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付違約金人民幣元。

　　二、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約，視情節(jié)輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應賠償因此給甲方造成的損失。（可否作為解除合同條件）

　　三、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

　　第十條糾紛解決辦法因本合同產生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第十一條附則

　　一、甲方代表為 ，乙方代表為 。

　　二、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：

　　戶名： 開戶銀行： 帳號：

　　________年____月____日________年____月____日

建筑工程施工合同2

　　甲方：____市____區(qū)北石店鎮(zhèn)臨澤村委

　　乙方：____縣固城建筑安裝有限責任公司

　　根據《民法典》及有關規(guī)定，針對臨澤村道路事宜；經甲乙雙方協(xié)商一致，達成以下協(xié)議條款，相互監(jiān)督共同遵守。

　　一、施工內容：村內規(guī)定范圍的路基整形、夯實、下水管道的安裝、檢查井的.砌筑，混凝土路面的澆筑、路沿石的安砌等。

　　二、施工工期：開工日期：竣工日期：

　　三：質量要求：嚴格按照工程質量要求及相關規(guī)范規(guī)定進行施工，因工程質量造成的返工，費用由乙方承擔。

　　四、安全施工：乙方自覺遵守安全操作規(guī)程施工，如違章、違規(guī)造成的一切安全事故，乙方自行承擔。

　　五、工程結算方式：根據實際完成的工程量結算，（即面積、體積、長度米）完成后實地測量。

　　六、實際項目及價格：

　　1、160厚黃沙混凝土路面75元㎡

　　2、磚砌水溝（挖溝、墊層、砌磚抹灰、回填夯實、蓋板）350元

　　3、混凝土路沿石安砌（100XXXX0300）35元

　　4、下水道安裝鋪設（挖土、墊層、下水泥管、抹管箍、回填土夯實）直徑300水泥管90元。

　　5、污水檢查井含井蓋（挖土、墊層、砌筑、抹灰、回填夯實）620元座

　　6、人工挖土方30元立方米

　　7、農用車300元臺班

　　8、勾機1800臺班。

　　9、三輪車200元臺班。

　　10、零工，60元工日。

　　七、付款方式：工程完工后一次付清工程款。

　　本協(xié)議自簽訂之日起生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，工程結束，款已付清，合同自行作廢。

　　甲方：（蓋章）乙方（蓋章）委托代理人：（簽字）委托代理人：（簽字）

　　________年____月____日年____月____日

　　建設工程施工合同

　　建設單位：____市____區(qū)北石店鎮(zhèn)林子村委

　　施工單位：____縣固城建筑安裝有限責任公司

建筑工程施工合同3

　　為在施工合同的實施過程中創(chuàng)造安全、高效的施工環(huán)境，切實搞好本項目的安全管理工作，本公司湖北金美地源空調工程有限公司（以下簡稱“甲方”）與承包人山東泰安鉆機設備有限公司（以下簡稱“乙方”）特此簽訂安全生產合同：

　　一、甲方職責

　　1．嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規(guī)，認真執(zhí)行工程承包合同中的有關安全要求。

　　2．按照“安全第一、預防為主”和堅持“管生產必須管安全”的原則進行安全生產管理，做到生產與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結和評比。

　　3．重要的安全設施必須堅持與主體工程“三同時”的原則，即：同時設計、審批，同時施工，同時驗收，投入使用。

　　4．定期召開安全生產調度會，及時傳達中央及地方有關安全生產的精神。

　　5．組織對乙方施工現場安全生產檢查，監(jiān)督乙方及時處理發(fā)現的各項安全隱患。

　　二、乙方職責

　　1．嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規(guī)、有關安全生產的規(guī)定，認真執(zhí)行工程承包合現中的有安全要求。

　　2．堅持“安全第一、預防為主”和“管生產必須管安全”的原則，加強安全生產宣傳教育，增強全員安全生產意識，建立健全各項安全生產的管理機構和安全生產管理制度，配備專職及兼職安全檢查人員，有組織有領導地開展安全生產活動。各級領導、工程技術人員、生產管理人員和具體操作人員，必須熟悉和遵守本條款的各項規(guī)定，做到生產與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結和評比。

　　3．建立健全安全生產責任制。從派往項目實施的項目經理到生產工人（包括臨時雇請的民工）的安全生產管理系統(tǒng)必須做到縱向到底，一環(huán)不漏；各職能部門、人員的安全生產責任制做到橫向到邊，人人有責。項目經理是安全生產的第一責任人�，F場設置的'安全機構，應按施工人員的1%～3%配備安全員，專職負責所有員工的安全和治安保衛(wèi)工作及預防事故的發(fā)生。安全機構人員，有權按有關規(guī)定發(fā)布指令，并采取保護性措施防止事故發(fā)生。

　　4．乙方在任何時候都應采取各種合理的預防措施，防止其員工發(fā)生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。

　　5．乙方必須具有勞動安全管理部門頒發(fā)的安全生產證書，參加施工的人員，必須接受安全技術教育，熟知和遵守本工種的各項安全技術操作規(guī)程，定期進行安全技術考核，合格者方準上崗操作。對于從事電氣、起重、建筑登高架設作業(yè)、鍋爐、壓力容器、焊接、機動車船駕駛、爆破、潛水、瓦斯檢驗等特殊工種的人員。經過專業(yè)培訓，獲得《安全操作合格證》后，方準持證上崗。施工現場如出現特種作業(yè)無證操作現象時，項目經理必須承擔管理責任。

　　6．對于易燃易爆的材料除應專門妥善保管之外，還應配備有足夠的消防設施，所有施工人員都應熟悉消防設備的性能和使用方法；乙方不得將任何種類的爆炸物給予、易貨或以其他方式轉讓給任何其他人，或允許、容忍上述同樣行為

　　7．操作人員上崗，必須按規(guī)定穿戴防護用品。施工負責人和安全檢查員應隨時檢查勞動防護用品的穿戴情況，不按規(guī)定穿戴防護用品的人員不得上崗。

　　8．所有施工機具設備和高空作業(yè)的設備均應定期檢查，并有安全員的簽字記錄，保證其經常處于完好狀態(tài)；不合格的機具、設備和勞動保護用品嚴禁使用。

　　9．施工中采用新技術、新工藝、新設備、新材料時，必須制定相應的安全技術措施，施工現場必須具有相關的安全標志牌。

　　10．乙方必須按照本工程項目特點，組織制定本工程實施中的生產安全事故應急救援預案；如果發(fā)生安全事故，應按照《國務院關于特大安全事故行政責任追究的規(guī)定》以及其它有關規(guī)定，及時上報有關部門，并堅持“三不放過”的原則，嚴肅處理相關責任人。

　　11.乙方人員必須遵守有關安全保護、環(huán)境保護及其它規(guī)章制度，對施工人員必須購買意外傷害保險，并進行安全保健防護，乙方負責承擔費用。生產中發(fā)生的任務安全、環(huán)保事故，均由乙方自行負責。

　　三、違約責任

　　如因乙方違約造成安全事故，將依法追究責任。本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份。由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署與加蓋公章后生效，全部工程竣工驗收后失效。

　　甲方：湖北金美地源空調工程有限公司

　　法定代表人：

　　授權代理人：

　　乙方： 山東泰安鉆機設備有限公司

　　法定代表人

　　授權代理人：

建筑工程施工合同4

　　建設單位（以下簡稱甲方）：

　　承包單位（以下簡稱乙方）：

　　工程名稱：工程

　　為了切實加強施工現場安全生產管理，依照《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》以及《建設工程安全生產管理條例》建設部《施工現場臨時用電安全技術規(guī)范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全檢查標準》（JGJ59-99），雙方本著平等、自愿的原則，簽訂本協(xié)議書。甲方和乙方均嚴格遵守本協(xié)議書規(guī)定的權力、責任和義務，確保施工現場的安全生產和施工現場臨時用電的安全。

　　一、甲方的權利、責任和義務：

　　1、貫徹落實國家有關施工現場安全生產、文明施工的法規(guī)和管理規(guī)定，對施工現場進行全面的安全生產管理和監(jiān)督檢查并對施工現場臨時用電進行安全檢查與指導。

　　2、對乙方施工區(qū)域進行安全生產和文明施工檢查；及時糾正乙方施工人員違章指揮和違章作業(yè)行為，并按照有關規(guī)定予以查處。對乙方施工區(qū)域內的重大安全事故隱患，應開具隱患通知單。

　　3、要求乙方提供施工現場《生產安全事故應急救援預案》。

　　4、建立健全施工現場各項安全生產管理制度。

　　5、對乙方的安全生產培訓、勞動保護用品的使用和危險預知工作提出指導意見，并監(jiān)督落實情況。

　　6、對乙方提出的安全生產要求積極提供幫助。

　　7、向乙方提供電源時，應與乙方辦理交接驗收手續(xù)。

　　8、按照有關臨時用電標準對乙方的臨時用電設備設施進行監(jiān)督和檢查。發(fā)現乙方在臨時用電中存在隱患必須責成乙方以整改。并監(jiān)督整改落實情況。

　　9、對乙方特種作業(yè)人員的名單、操作證復印件及培訓記錄進行存檔備案。

　　二、乙方的權利、責任和義務：

　　1、遵守國家有關施工現場安全生產的法規(guī)和管理制度，建立健全安全生產責任制和安全生產管理制度。嚴格執(zhí)行國家施工現場臨時用電及機械設備使用有關技術規(guī)范和安全操作規(guī)程，對施工區(qū)域內自行管轄的臨時用電負全面管理責任。

　　2、服從甲方安全生產管理。

　　3、乙方必須為施工作業(yè)人員參加人身意外保險。

　　4、乙方造成生產安全事故，導致人員傷亡時，由乙方承擔事故責任和經濟責任。

　　5、未經安全生產教育培訓和無證人員，不得上崗作業(yè)。

　　三、安全用電

　　1、向甲方提供書面的臨時用電申請。設備設施需要增容時，必須重新辦理用電申請手續(xù)。

　　2、保證B級配電箱以下管轄區(qū)域內各種用電設備、設施完好，臨時用電設施和器材必須使用正規(guī)廠家的合格產品，嚴禁使用假冒偽劣等不合格產品，加強維護保養(yǎng)工作，嚴禁各種機電設備帶病運行。保證臨時用電符合有關安全用電標準。

　　3、執(zhí)行臨時用電安全技術交底制度，對施工區(qū)域內自行管轄的操作人員進行臨時用電安全技術交底，避免違章指揮、違章操作和誤操作，確保安全用電。

　　4、在使用甲方提供臨時電源時，對不符合臨時用電標準的.電源，向甲方提出整改意見。有權拒絕在不符合臨時用電標準的電源的上拉接電源。對甲方在安全檢查中提出的關于臨時用電方面存在的問題或隱患，必須按要求認真落實整改。

　　5、對特種作業(yè)人員進行上崗前的職業(yè)技能、安全生產等方面的培訓，未經安全生產教育培訓及培訓不合格和無證人員，不得上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員必須依照有關規(guī)定持上崗。向甲方提供特種作業(yè)人員花名冊、操作證復印件和培訓記錄。

　　四、機電設備使用

　　1、乙方應向甲方提供機械設備相關的技術文件和出廠說明書，還必須提供具有專業(yè)資質的檢測、檢驗單位出具的安全技術檢測證明，否則，不得投入使用。

　　2、起重機械設備的安裝和拆卸必須由有資格的單位和專業(yè)人員進行，并應有專人定期進行維修和保養(yǎng)，對達不到安全要求又不能修復的機械設備，必須即停用，撤離施工現場。

　　五、人員安全

　　1、參加施工作業(yè)的一切人員，必須遵守安全生產紀律，必須佩帶工作證（卡）并戴好安全帽進入施工現場，在作業(yè)中嚴格遵守本安全技術操作規(guī)程的有關規(guī)定，安全上崗，不違章作業(yè)，不擅離工作崗位，不亂串工作崗位，嚴禁酒后作業(yè)，并按規(guī)定穿衣著鞋，正確使用、保管個人安全防護用品。

　　2、必須按規(guī)定使用安全帶，安全帶必須高掛低用，掛設點必須安全、可靠。

　　六、違反安全管理規(guī)定處罰辦法

　　1、對嚴重違規(guī)操作及存在重大安全隱患未能造成損失和影響的，處予罰款500元，造成損失或影響的，除承擔所造成的全部經濟損失及責任外，處予罰款1000元～5000元。

　　2、進入施工現場乙方人員必須佩帶安全帽 未佩帶安全帽進入現場罰款10元。

　　3、不允許施工人員酒后作業(yè) 酒后進入現場罰款100元。

　　4、高空作業(yè)不系安全帶罰款500元。

　　5、非專業(yè)操作人員嚴禁使用各種機械設備，違反罰款100元～1000元。

　　6、施工現場嚴禁打架斗毆、聚眾賭博，違反罰款100元。

　　7、罰款發(fā)生后，在下一次撥付工程款時，全額扣除。

　　本協(xié)議書一式兩份，甲乙雙方各保存一份。

　　本協(xié)議與雙方簽定的施工合同時效相同。簽定施工合同的同時，簽定本協(xié)議。施工合同到期后，本協(xié)議同時終止。

　　甲方單位（章） 乙方單位（章）

　　代表人：項目負責人：

　　年月日

建筑工程施工合同5

　　發(fā)包方(以下稱甲方)：__________________

　　承包方(以下稱乙方)：__________________

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。

　　第一條 工程項目

　　1、工程名稱：__________________.

　　2、工程地點：__________________.

　　3、承包方式：__________________.

　　第二條 工程期限

　　合同工期總日歷天數______天。

　　第三條 工程價款、結算及付款方式

　　本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。

　　1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。

　　3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的'按單價_安裝組數進行費用結算。

　　4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用。

　　第四條 甲乙方責任

　　1、甲方需把料運至安裝現場。

　　2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。

　　3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

　　4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。

　　5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發(fā)生破損，乙方需無條件進行維修。

　　第五條 安全施工

　　乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。

　　第六條 獎懲責任

　　1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標準進行結算。

　　2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

　　第七條 糾紛解決辦法

　　因本合同產生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條 附則

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　______年______月______日

建筑工程施工合同6

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經過協(xié)商簽訂本合同。

　　1、工程概況

　�。ㄒ唬┕こ堂�稱：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　�。ǘ�）工程地點：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　2、工程承包范圍

　　安全維護及整改

　　3、合同工期30天

　　4、工程造價

　　工程造價為：xxxx元整

　　5、質量標準

　　1、質量標準：達到現行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。

　　2、使用標準、規(guī)范（包括但不限于以下內容）：

　　3.、本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規(guī)程和規(guī)范。

　　4、本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。

　　6、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

　　7、工程計價

　　1、本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[20xx]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500—20xx），《湖南省建設工程造價管理辦法》（省人民政府令第192號），《湖南省建設工程計價辦法》，20xx《湖南省修繕定額》、20xx《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、20xx《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調整統(tǒng)一解釋進行編制。

　　2、人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[20xx]237號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執(zhí)行。

　　3、具體工程量以甲方簽證單為準。

　　8、工期

　　有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上（以長沙市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的.工期，工期可以按實際情況順延。

　　3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

　　4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

　　9、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。

　　2、在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。

　　10、違約責任

　　1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。

　　2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

　　11、安全生產和文明施工

　　認真執(zhí)行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。

　　12、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　13、其他

　　乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程施工合同7

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_____________________

　　承包方（以下簡稱乙方）：_____________________

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經過協(xié)商簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　（一）工程名稱：_____________________

　�。ǘ�）工程地點：_____________________

　　二、工程承包范圍

　　___________________________________

　　安全維護及整改。

　　三、合同工期

　　_______天。

　　四、工程造價

　　工程造價為：______________元整

　　五、質量標準

　　5.1質量標準：達到現行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。

　　5.2使用標準、規(guī)范（包括但不限于以下內容）

　　5.2.1本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規(guī)程和規(guī)范。

　　5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程計價

　　7.1本工程計算編制原則：按_______省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件_______建價_______號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》（_______，《_______省建設工程造價管理辦法》（省人民政府令第_______號），《_______省建設工程計價辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調整統(tǒng)一解釋進行編制。

　　7.2人工、材料價格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《_______建設造價》預算價，信息價及市場價格執(zhí)行。

　　7.3具體工程量以甲方簽證單為準。

　　八、工期

　　有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上（以_______市氣象局報告為準），一次停水、停電_______小時以上。

　　8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的`工期，工期可以按實際情況順延。

　　8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

　　8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

　　九、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在_______內向乙方支付工程預算價的_______%。

　　9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的_______%，工程保修金留結算總價的_______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題_______天內全額返還，保修金不計利息。

　　十、違約責任

　　10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。

　　10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

　　十一、安全生產和文明施工

　　認真執(zhí)行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。

　　十二、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　十三、其他

　　乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　代表人：___________________

　　代表人：_____________________

　　日期：______年_____月_____日

建筑工程施工合同8

　　甲方（買方單位）：________________________________________

　　乙方（出賣單位）： ________________________________________

　　依照《民法典》和其它有關法律法規(guī)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、公開及誠實信用的原則，經甲乙雙方協(xié)商一致，就甲方的寬城萬達XX所需墻紙樣板房供貨事宜，簽訂本合同，雙方共同遵守。

　　一、產品名稱、型號、使用地點、數量、單價、金額

　　二、合同價格的說明

　　1、合同單價為固定綜合包干單位，包含材料費、運輸費、排版損耗、機械費、施工費（人工費、施工損耗、膠粉等輔材費）、管理費、成品保護費、關稅、利潤等各種費用，售后服務所需的相關費用。單價為墻紙上墻后按成品面積實際收方的包干單價。

　　2、合同單價在合同執(zhí)行過程 中不作調整：因市場性、政策性變化而引起的任何價格變動，均不影響合同執(zhí)行，并不得調整合同包干單價。

　　3、因合同為暫定量，供貨過程 中乙方不得因為供貨數量與合同不相符而提出任何異議，更不能以此為由調整單價。

　　三、墻紙質量要求 墻紙鑲貼完畢，甲方以認可的樣板和本合同要求及G73-91《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》標準進行驗收。

　　1、乙方所必須嚴格按照合同規(guī)定的墻紙規(guī)格、型號、編號供貨和施工，提供的墻紙應為指定的優(yōu)等品。

　　2、墻紙鑲貼應對花對縫，完成可視面應無縫且平整。鑲貼完畢后最終質量應達到優(yōu)良標準。

　　3、所有墻紙和輔料應無異味，甲醛等有毒氣體的含量（或揮發(fā)量）不超過國家相關標準和規(guī)范。

　　四、交貨及施工工期 合同簽訂后 天內將合同數量墻紙備貨于施工現場，場地具備安裝條件后 天內鋪裝完畢。乙方不得以任何原因延期完工（若因甲方基礎完工時間推遲而相應推遲完工時間）。

　　五、交貨地點及方式： 寬城萬達XX樣板房

　　六、供貨方式

　　1、本合同的數量為根據現場實測的暫估數，乙方在備貨時應多于該數量，保證現場施工面積變化時及時補充供應同批號、色號產品。

　　2、乙方應根據場地大小進行選板鋪裝，確保同一區(qū)域內的墻紙無色差、條紋順接自然。

　　3、各個型號的墻紙視貨源情況而決定各個型號使用量，可選用全部型號，也可選用其中某幾款型號。

　　七、產品驗收及提出異議期 嚴格按照“貨物技術要求及規(guī)范”條款進行驗收，對施工過程中發(fā)現的.不符合質量要求的產品乙方無條件更換。

　　八、產品結算

　　1、墻紙鑲貼工程完工，甲方驗收合格后，雙方按墻面面積進行收方，核定墻紙的實際鋪貼面積。

　　2、根據收方量進行工程結算。用收方數量和合同單價計算結算金額。結算金額墻紙的收方數量215;合同單價。

　　九、付款方式

　　1、合同生效后五天內支付合同總金額 的 30%作預付款。

　　2、壁紙鋪裝錢付全款

　　十、甲乙雙方職責

　　1、甲方職責

　　1.1 甲方應在乙方墻紙到貨前完成墻面準備工作(刮完膩脂和噴完封閉漆)，保證乙方到貨后能正常施工。

　　1.2 協(xié)調乙方與在場相關單位的關系。

　　1.3 進行施工質量監(jiān)督工作，進行墻紙驗收和收方工作。

　　1.4 支付貨款、辦理工程結算。

　　2、乙方職責

　　2.1 保證所供墻紙的真實、可靠性，嚴格按合同要求的品種、規(guī)格墻紙供貨和施工，并確保施工鑲貼質量。

　　2.2 墻紙基層其他施工隊伍施工，乙方自行作好基層施工的質量監(jiān)督�；鶎硬缓细�，乙方可拒絕施工，并及時以書面形式報告甲方。乙方墻紙上墻，即視為乙方對基層質量檢驗合格。施工后因基層質量造成的已貼墻紙損失、返工所需墻紙及返工費用均由乙方承擔。

　　2.3 鑲貼過程中的材料自行保管。

　　2.4 自行作好驗收前的成品保護，乙方產品損壞由乙方自行無償返工；有損壞其它施工項目的成品應照價賠償。

　　2.5 自行接裝施工用的水電管線，并做好安全防范措施。

　　十一、工地現場管理：

　　1、 本工程施工管理過程中乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發(fā)的安全施工、文明施工等規(guī)范、條例，遵守甲方的現場管理規(guī)定。并隨時接受主管部門的檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，如達不到安全文明工地標準，甲方即可勒令乙方停工整改，由此造成的損失由乙方負責。

　　2.安全施工： 乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全和防火教育，嚴格按安全規(guī)范組織施工，積極采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方原因造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，全部由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　3.文明施工：

　　3.1 乙方應嚴格按國家及地方政府頒發(fā)的文明施工規(guī)范組織施工，遵守甲方的現場管理規(guī)定，保證工地達到文明現場標準（乙方工作人員不能酒后進入施工現場、不能在樓內大小便，違者將處以每人每次1000元的罰款，罰款直接在工程款中扣除；情節(jié)嚴重者直接驅逐出現場。）。

　　3.2 施工期間，乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完場清，工程建設中每個樓層的多余材料、垃圾必須運輸到地面，嚴禁從高空直接向下拋物；以上物品在不需用時應按甲方要求及時清理出工地。

　　3.3 本工程的所有安全文明施工措施的費用已在合同價款中包干考慮，不作任何調整。

　　十二、售后服務

　　1、乙方對本合同產品按“兩年維修，”的原則為甲方提供服務。

　　2、在兩年內出現起層、剝落、變色等質量問題，乙方修復或更換，若人為損壞乙方只收取材料費。

　　十三、違約責任

　　1、因色差原因、墻紙質量問題等原因影響到工程效果，乙方無條件在5天內更換，更換后仍達不到標準或拒不更換，視為乙方違約。

　　2、在工程完工前，乙方單方解除合同或中止供貨，視為乙方違約

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：_______________

　　日期：_______________

建筑工程施工合同9

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程承包范圍：大雄寶殿____㎡，____元天王殿____㎡，____元鐘鼓樓____ ㎡，元住宿樓及食堂____㎡，____元

　　二、合同價款(固定價格)

　　金額(人民幣大寫)：____;(小寫) ;

　　三、工期：

　　合同工期：

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　四.工程質量標準

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定的設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規(guī)范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的`一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

　　五.安全生產乙方必須安全、文明施工，必要時工地現場應采用圍護等措施，施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責，所發(fā)生費用全部由乙方承擔。

　　六、工程款支付：

　　進場付款____元;

　　基礎±0付款____元;

　　完成主體一層付款____元;

　　主體完工付款________元;

　　工程竣工付款____元。

　　如甲方未按以上進度付款，乙方可停工，因停工造成乙方損失的由甲方承擔。

　　七、質保期：____一年

　　保修期限執(zhí)行現行的國家標準《建設工程質量管理條例》，缺陷期內由乙方負責保修，費用由乙方承擔。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時算起，保修期結束后產生的維修費由甲方承擔。

　　八.合同的生效

　　合同訂立時間：

　　本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

　　九.附則.

　　1.本合同發(fā)生糾紛后，當事雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成時，任何一方均可申請上級業(yè)務主管部門進行調解，解決不了的，可向仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴

　　2.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：乙方：

　　委托代理人(簽字)：委托代理人(簽字)：

　　____年____月____日

建筑工程施工合同10

　　工程編號： 合同編號：

　　工程名稱：

　　工程地點： 發(fā) 包 人：

　　承 包 人：

　　廣 東 省 建 設 廳 制

　　第一部分 協(xié) 議 書

　　發(fā)包人:（全稱）承包人:（全稱）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，合同雙方當事人就合同工程施工有關事項達成一致意見，訂立本協(xié)議書。

　　一、工程概況

　　工程名稱： 工程地點： 工程內容： 工程規(guī)模： 結構形式： 工程立項、規(guī)劃批準文件號： 資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍:

　　三、合同工期

　　工程合同工期總日歷天數：_____ 天。

　　擬從 年 月 日開始施工，至 年 月 日竣工完成。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：

　　五、合同價款

　　合同總價（大寫）： ；

　�。ㄐ�寫）：。

　　項目單價：□詳見承包人的投標報價書（招標工程）；

　　□詳見經確認的工程量清單報價單或施工圖預算書（非招標工程）。

　　六、組成合同的文件

　　組成合同的.文件及其優(yōu)先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第2.2 款賦予的規(guī)定一致。

　　七、詞語含義

　　本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》第1 條賦予它們的定義相同。

　　八、承包人承諾

　　承包人向發(fā)包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款，按照本合同約定實施、完成并保修合同工程，履行本合同所約定的全部義務。

　　九、發(fā)包人承諾

　　發(fā)包人向承包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款，按照本合同約定的時限和方法支付工程款及其他應當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務。

　　十、合同生效

　　訂立合同時間：年 月 日

　　訂立合同地點：

　　合同雙方當事人約定本合同自雙方簽字、蓋章后，于 生效。

　　發(fā) 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電 話： 電 話：

　　傳 真： 傳 真：

　　開戶銀行：

　　帳 號：

　　郵政編碼：

　　電子郵箱:

　　開戶銀行： 帳 號： 郵政編碼： 電子郵箱:

建筑工程施工合同11

　　甲方：乙方：(以下簡稱甲方)現委托(以下簡稱乙方)承擔工程。經甲、乙雙方充分協(xié)商，簽訂合同如下：

　　一、工程概況：

　　1.工程名稱：

　　2.工程地址：

　　3.工程概況：

　　二、甲乙雙方的責任和義務

　　1.甲方負責提供本工程施工人員的施工場地、樓層施工用電和用水;并提供施工現場專用的有安全防盜措施的倉庫，以保證乙方能順利如期完成工程工期。并承擔以下義務：●按時對工程、施工及工程進度實施監(jiān)控和驗收●按時支付工程進度款

　　2.乙方應按合同規(guī)定的時間及時提供工程所需的設備材料，并保證材料的質量;乙方應在保證工程質量和工程進度的`前提下完成如下工作：●場地的管道安放及布線●設備的安裝調試

　　三、工程時間和進度

　　1、合同簽訂后，乙方開始對現場進行布線施工和測試線路，完成后通知技術人員入場。

　　2、工程中甲方對信息點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯(lián)系單，

　　3、在實際施工過程中，根據具體情況，甲乙雙方應友好協(xié)商解決。

　　四、工程及工程量的變更

　　1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，甲方必須向乙方出具工程聯(lián)系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯(lián)系單，乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。

　　2、由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必須向甲方出具工程聯(lián)系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯(lián)系單，甲方有權利要求乙方按照原設計方案施工。

　　五、工程驗收

　　1.采用完工總驗收的方式。

　　2.工程驗收標準。監(jiān)控圖象清晰，符合國家規(guī)范要求，終端合格率為100%。

　　3、雙方人員進行驗收，由雙方人員簽字，驗收合格報告作為付款依據。

　　4、工程完工，乙方應根據實際布線、信息點位置出具詳細的竣工圖紙。

　　六、系統(tǒng)保證及工程維護乙方提供質量保證。在工程驗收合格后________年內，因設備自身質量問題發(fā)生故障，由乙方更換。如甲方在使用過程中因使用或管理不當造成設備損壞，乙方有償提供設備配件。

　　七、合同金額監(jiān)控設備及安裝調試費用總金額為：元(人民幣：萬元整)。

　　八、支付條款

　　1.本合同簽定后，甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進度款。

　　2.系統(tǒng)完工后，甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進度款。

　　3.系統(tǒng)完工并由甲方驗收完畢后，甲方向乙方付清其余%的款項。

　　4.合同執(zhí)行過程中工程量的增減，則根據工程聯(lián)系單，對材料和工作量的增減進行核算，其增減的費用按第八項支付條款決算。

　　九、售后服務乙方提供________年維護，________年后按成本收取維護費用，響應時間24小時。

　　十、人力不可抗拒因素如因戰(zhàn)爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其它經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行商定解決方法。十

　　一、違約責任

　　1.甲、乙雙方若一方發(fā)生違約情況，則違約方應按國家經濟合同法有關條款對另一方進行賠償。

　　2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙雙方中一方廢除合同，需向另一方支付工程總金額%的違約金。

　　3.如甲方未能按照合同條十

　　二、解決合同爭議的方式本合同執(zhí)行過程中若有爭議，雙方應友好協(xié)商解決。如協(xié)商不能解決，可向當地人民法院提出訴訟。十

　　三、合同生效及其它

　　1.本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章即生效(傳真件有效)。

　　2.本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。 〈附設備清單〉

　　3.本合同執(zhí)行過程中，所有補充協(xié)議經甲乙雙方協(xié)商簽定，蓋章之日起生效，屬合同的組成部分。

　　4.本合若有未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。甲、乙雙方同意上述條款，并簽字確認如下：

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

建筑工程施工合同12

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）： 承包方（以下簡稱乙方）：

　　為了確保 ，需 ，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。

　　一、工程名稱：xxx。

　　二、工程地點：xxx。

　　三、工程施工范圍及技術要求：

　　詳見施工圖紙及工程量清單。

　　四、工程造價：

　　本工程預算價為xx萬元整）（詳見工程預算書）。

　　五、承包方式：

　　包工包料。

　　六、結算方式：

　　本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為 ，工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發(fā)生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執(zhí)行。

　　七、付款方式：

　　工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%， 余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內付清。

　　八、工程工期：

　　工期總日歷天數為 天，自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的`日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。

　　九、施工要求：

　　1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工，按時保質保量完成，工程質量標準須達到合格以上。

　　2、乙方應自覺提高安全生產意識，做好現場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。

　　十、其它事項：

　　1、乙方必須具備相應的施工資質，經甲方認定后方可簽訂施工協(xié)議。

　　2、乙方必須協(xié)調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。

　　3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。

　　4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲方不予支付工程款。

　　5、本工程質量保修期為個月，質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發(fā)生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。

　　十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份），乙方執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　附件：施工圖紙及工程預算書

　　甲 方（蓋章）： 乙 方（蓋章）：

　　法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：

　　簽訂日期：

建筑工程施工合同13

　　原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。

　　被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建設工程合同糾紛

　　訴訟請求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);

　　2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

　　3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的`車間b、c的金屬鋼結構工程。

　　《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規(guī)定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

　　為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

　　____________區(qū)人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____________年__________月__________日

建筑工程施工合同14

　　建設單位：設計單位：

　　施工單位：

　　合同造價：

　　合同編號：

　　建設單位：（簡稱甲方）

　　施工單位：（簡稱乙方）

　　甲方深圳施工。根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》

　　規(guī)定，結合本工程的實際情況，為了明確工程項目以及雙方責任，本著相互協(xié)作，確保

　　施工項目順利完成的.原則。經過甲乙雙方協(xié)商簽訂本合同。

　　第一條：工程地點：

　　第二條：工程內容：（具體見施工預算）。

　　第三條：承包方式：包工包料包質量。

　　第四條：工程總造價：

　　第五條：付款方式

　　1、工程完成驗收合格后，甲方支付給乙方全部工程款。

　　第六條：合同工期

　　一、雙方商定總工期天。

　　開工日期：年月 日 竣工日期： 年 月 日

　　二、如遇下列情況，經甲方代表同意后，工期可以順延。

　　1、工程量變化和設計變更。

　　2、非乙方的原因超過4小時以上停水停電時。

　　3、不可抗力（如地震、臺風、火災、雨災等）。

　　三、由甲方責任造成的工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增

　　加費用，相應順延工期。

　　四、乙方如無正當理由不得拖延工期。

　　第七條：工程質量要求：按設計規(guī)范要求，質量達到合格標準。

　　第八條：材料設備：材料采用國家標準合格產品。

　　第九條：工程施工前后雙方的工作和有關責任。

　　一、甲方：

　　1、負責解決施工場地的用水用電，保證乙方在施工期間的需求。

　　2、負責本工程涉及有關部門的聯(lián)系和協(xié)調工作。

　　3、組織工程竣工驗收工作。

　　二、乙方：

　　1、做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況。

　　2、做好施工安全工作，否則，發(fā)生安全事故，由乙方負全責。

　　3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定。

　　4、參加工程竣工驗收工作。

　　第十條：工程完工后，質量保修年。

　　第十一條：合同生效與終止

　　本合同自向甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗收交接和竣工結算后，其條款即告終止。

　　第十二條：本合同一式四份，其中：甲乙雙方各兩份，均具有同等法律效力。

　　甲方蓋章：乙方蓋章：

　　法人代表（簽字）： 法人代表（簽字）：

　　年月 日 年 月日

【建筑工程施工合同】相關文章：

建筑工程施工合同【精選】07-18

建筑工程施工合同(精選)07-05

[精選]建筑工程施工合同07-13

建筑工程施工合同06-13

建筑裝飾工程施工合同02-23

關于建筑工程施工合同06-06

建筑工程施工合同(必備)07-13

（薦）建筑工程施工合同07-14

建筑工程施工合同[精]07-15

（精華）建筑工程施工合同07-19