- 加工定作合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
定作加工合同范本
在不斷進步的社會中,隨時隨地,各種場景都有可能使用到合同,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢?以下是小編為大家整理的定作加工合同范本,歡迎大家分享。
定作加工合同范本1
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
第二條 加工成品質(zhì)量要求:_____________________________________。
(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:_________________________
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:_______________________
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條 價款或酬金:_____________________________________
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法:__________________________
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:____________________________
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:__________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:__________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限:_____________________________________
第十一條 其他:___________________________________________
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的.,應當雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。
第十二條 承攬方的違約責任:
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的___%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交______(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:(蓋章)_______________
代表人:(蓋章)_______________
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
承攬方:(蓋章)_______________
代表人:(蓋章)_______________
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
__________年_______月______日訂
定作加工合同范本2
定作人:_____________________________
承攬人:_____________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī),遵循公平和誠實信用的原則,定作人和承攬人經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議:
第一條定作物、數(shù)量、規(guī)格及報酬
定作物名稱規(guī)格/型號質(zhì)量要求/
技術(shù)標準計量
單位數(shù)量交貨時間報酬
定作報酬計價方式:__________________________________________。
合計(大寫):________________________________元人民幣。
第二條定作人在簽署合同后___日內(nèi)向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣,余款支付方式:。
第三條定作人提供的材料
材料名稱規(guī)格/型號質(zhì)量標準計量
單位數(shù)量提供時間
承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗,并在3日內(nèi)就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的,視為認可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術(shù)要求,作為合同附件。未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內(nèi)容。
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應在收到后3日內(nèi)向定作人提出書面異議。
第五條定作人有權(quán)對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監(jiān)督和檢查,并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作,費用由承攬人承擔。
第六條未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得將定作物交由第三人完成,否則承攬人有權(quán)解除合同。
第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術(shù)資料、質(zhì)量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。
定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。
定作物需要安裝調(diào)試的,承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調(diào)試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權(quán)。
第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為:
第九條承攬人對定作物的質(zhì)量承擔保修責任,保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內(nèi),定作人按合同總價的___%預留質(zhì)量保修金,保修期滿無質(zhì)量問題的予以退還。
定作物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的,承攬人應及時予以維修、重作,并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經(jīng)濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的.,定作人有權(quán)自行維修,費用直接從預留的質(zhì)量保修金中抵扣,不足部分定作人有權(quán)繼續(xù)向承攬人追償。
第十條違約責任:
1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的,是定作人違約。
2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經(jīng)濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設(shè)單位、分包單位承擔違約責任等),承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟損失。
3.承攬人完成的定作物質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,定作人有權(quán)拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準,定作人有權(quán)要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的,承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金,不足彌補定作人損失的,承攬人應繼續(xù)賠償。
第十一條本合同在履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,自雙方加蓋公章之日起生效。
第十三條補充條款________________________________________________________________________________________________
定作人:___________________________承攬人:___________________________
住所地:___________________________住所地:___________________________
電話:_______________電話:_________________
委托代理人:________________委托代理人:________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
定作加工合同范本3
合同編號:
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
就甲方委托乙方加工服裝(以下簡稱服裝)事宜,依據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,一致達成如下條款,以資雙方遵守履行。
第一條、加工服裝的內(nèi)容
1.1、乙方保證持有合法的《營業(yè)執(zhí)照》,擁有充足的加工場地及機器設(shè)施、工藝能力、從業(yè)人員,具備完成加工本合同服裝的合格資質(zhì)和能力。
1.2、甲方委托乙方加工制作的服裝為:
款號商品名稱款式/碼數(shù)數(shù)量(件)含稅單價、 (元/件)(RMB)含稅總額(RMB)
第二條、原材料的提供辦法及其規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
2.1、加工服裝所需的原材料由乙方負責采購。
2.2、乙方采購的原材料規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量必須適合定作本合同的服裝。
第三條、服裝的加工質(zhì)量要求及包裝
3.1、服裝的加工質(zhì)量要求,必須滿足國家的相關(guān)標準。
3.2、包裝的材料及人工費用,均由乙方承擔。
第四條、加工服裝的交貨期限、交貨方法、運輸方式、到貨地點
4.1、交貨方式:乙方送貨上門方式(運費及保險費由乙方承擔),將服裝送至甲方營業(yè)地(以甲方工商登記內(nèi)容為準):__________________________________________。
如甲方要求乙方送貨至上述地點以外的其他地方,交貨方式由雙方另行約定。所產(chǎn)生的費用由甲方承擔。
合同簽訂地點為合同履行地。
4.2、交貨期限:乙方應按照本合同的.第1.2款所列明之交貨日期和數(shù)量向甲方交貨。
4.3、交貨時,乙方需同時交付相應的下列書面文件資料:
送貨單、貨物明細以及其他甲方要求的資料。
第五條、收貨查驗方式和驗收標準
5.1、驗收加工服裝,由甲方按本合同第三條的約定執(zhí)行。
5.2、甲方按照本合同的約定驗收貨物。若貨物的數(shù)量、質(zhì)量不符合交貨要求的,甲方有權(quán)拒收,由此造成乙方逾期交貨的,由乙方承擔違約責任。
第六條、結(jié)算方法
6.1、付款方式
6.1.1、雙方簽字并蓋章合同生效后,甲方在3個工作日內(nèi)支付合同總貨款的40%作為定金。合同履行完畢后,定金抵作貨款。
6.1.2、乙方遞交貨品前3個工作日內(nèi),甲方支付合同總貨款的40%為提貨款。
6.1.3、各合同單款的貨款20%,甲方需在乙方交貨后30天內(nèi)全部付清。
6.2、上述所有費用均匯入乙方提供的賬號。
6.3、甲方可以根據(jù)具體情況采取銀行轉(zhuǎn)賬、支票或者現(xiàn)金等方式支付乙方結(jié)算款項。
第七條、違約責任
7.1、乙方交貨的服裝品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量不符合約定的,甲方同意乙方修整或調(diào)換的,乙方應當在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成修整或調(diào)換。
7.2、乙方交付服裝的數(shù)量,必須符本合同的第1.2款之碼數(shù)(尺寸)及總數(shù)規(guī)定。交貨數(shù)量可在本合同規(guī)定數(shù)量±3%范圍之內(nèi),若交貨數(shù)少于本合同規(guī)定數(shù)量,甲方有權(quán)要求乙方補齊未交部分服裝的,乙方應當照數(shù)補齊,而補交部分如超過交貨期限,則按逾期交付處理,乙方還需承擔違約責任。
第八條、爭議的處理
本合同在履行過程中,雙方若發(fā)生糾紛,應協(xié)商解決;協(xié)商不成時,應向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
本合同適用中華人民共和國法律。
第九條、其他事宜
9.1、本合同只有通過雙方相互協(xié)商一致才可以補充、修改或變更。如果沒有雙方代表人的簽字及其加蓋與本合同相同的印章進行確認,關(guān)于本合同的任何補充、修改或變更都不會有約束力。
9.2、本合同一式兩份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,具有同等法律效力。
9.3、本合同自雙方簽字并蓋章后生效,有效期為一年。
(此頁為簽署頁無正文)
甲方:__________________________乙方:__________________________
法定地址:______________________法定地址:______________________
法定代表人:____________________法定代表人:____________________
(或授權(quán)簽約人):______________(或授權(quán)簽約人):______________
聯(lián)系電話:______________________聯(lián)系電話:______________________
銀行賬號:______________________銀行賬號:______________________
簽約日期:______________________簽約日期:______________________
簽約地點:______________________簽約地點:______________________
定作加工合同范本4
合同編號:____________
定作方:____________________________________
承攬方:____________________________________
簽訂地點:__________________________________
簽訂時間:____________年_______月_________日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
價款或酬金
交貨數(shù)量及交貨期限
單價
總金額
合計
合計人民幣金額(大寫)
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接。)
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
────────────────────────────────────
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
────────────────────────────────────
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
────────────────────────────────────
六、驗收標準、方法和期限
────────────────────────────────────
七、包裝要求及費用負擔
────────────────────────────────────
八、交(提)貨方式及地點
────────────────────────────────────
九、交付定金預付款數(shù)額及時間
────────────────────────────────────
十、結(jié)算方式及期限
────────────────────────────────────
十一、違約責任
────────────────────────────────────
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
────────────────────────────────────
十三、解決合同糾紛的.方式
────────────────────────────────────
十四、雙方協(xié)商的其它條款
────────────────────────────────────
定 作 方
單位名稱(章)
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
電報掛號:
開戶銀行:
帳 號:
郵政編碼:
承 攬 方
單位名稱(章)
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
電報掛號:
開戶銀行:
帳 號:
【定作加工合同】相關(guān)文章:
加工定作合同12-10
加工定作合同 -加工承攬合同04-26
定作合同范本12-23
定作合同(示范文本)12-10
定作合同范本(15篇)02-24
定作合同范本15篇12-23
家具定作合同 -加工承攬合同04-26
模型昆蟲翼作非定常i運動時的氣動力特性12-12